招 标 编 号：
加 入 日 期：2007.08.08截 止 日 期：2007.08.14招 标 代 理：
地 区：宜都市
内 容：工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 工程安全要求达到《JGJ59－99建筑施工安全检查标准》合格标准，无重大安全事故。
宜都市人民法院红花套镇、松木坪镇法庭建设工程，已经相关部门批准，现决定对该项目的工程施工进行公开招标，选定承包人。欢迎符合资质的施工单位参与竞争性谈判：
（一）工程概况
宜都市人民法院红花套镇、松木坪镇法庭工程。
工程地点：宜都市红花套镇、松木坪镇，建筑面积1132平方米，资
金来源国债资金。
竞争性谈判范围：工程量清单范围内的工程。现该工程前期手续已
办理完毕，施工现场具备开工条件。
工期要求：120日历天。
工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
工程安全要求达到《JGJ59－99建筑施工安全检查标准》合格标准，无重大安全事故。
（二）本工程采用资格审查方式为资格后审，对投标人的资格审查的要求如下（详细情况见本工程施工竞争性谈判文件）：
1、投标人必须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
2、投标人须具有工商行政主管部门核发的有效营业执照；
3、投标人应具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证；
4、投标人须已在宜都市建设局登记备案且具备宜都市建设工程报建交易中心核发的交易人证；
5、本项目不接受联合体投标，投标人必须以独立投标人身份参与工程投标。
6、报名时，交纳谈判保证金10000元（参与谈判后无息退还）。
（三）报名时间、地点：2007年8月 8 日至2007年8月 14 日前到宜都市综合招投标监督管理办公室一楼政府采购中心报名，索取相关资料（陆城园林大道3号）
（四）招文件及技术资料每套售价为人民币200元(售后不退)，另外图纸费300元。
（五）现场踏勘和答疑时间、地点：2007年8月15 日在市人民法院办公大楼前集合前往踏勘并答疑，逾期不予受理。
（六）谈判时间及地点：2007年8月21 日上午9时在宜都市综合招投标监督管理办公室三楼进行。
联系人：王朝玉 覃远银
联系电话： 0717－4843559 0717－4560118
